Публичная оферта на выполнение работ

Индивидуальный предприниматель Ильин Денис Викторович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» настоящей публичной офертой, согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), предлагает любому лицу (далее – «Заказчик») заключить договор на оказание услуг и/или выполнение работ (далее по тексту – Договор). Настоящая Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу http://bmwneva.ru/oferta и действует до момента отзыва Оферты Подрядчиком. Подрядчик вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае изменения Подрядчиком условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий Оферты в сети Интернет по адресу http://bmwneva.ru/oferta, если иной срок не указан при таком размещении. Эти изменения не действуют в отношении взаимных обязательств Подрядчика и Заказчика, заключивших Договор до размещения измененных условий Оферты в сети Интернет по адресу http://bmwneva.ru/oferta. Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Подрядчика заключить Договор (то есть акцептом оферты), в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ, считается момент поступления денежных средств Заказчика за оказанные услуги на расчетный счет или в кассу Подрядчика. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ) – поскольку его условия определены Подрядчиком в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.

Условия договора:

1. Основные термины и понятия
Договор - настоящий договор, включая все заказ-наряды к нему, являющиеся его неотъемлемой частью.
Заказ-наряд – приложение к Договору, в котором Подрядчик и Заказчик согласовывают вид, сроки и стоимость работ, а также осуществляют приемку-сдачу выполненных работ.
Транспортное средство (ТС) - транспортное средство Заказчика, указанное в заказ-нарядах.
Чип-тюнинг (обновление программного обеспечения) - программное увеличение мощности и крутящего момента двигателя Транспортного средства, включающее в себя считывание заводской программы из электронного блока управления, коррекцию считанной программы и изменение контрольных чисел в ней, запись откорректированной программы на блок управления двигателем.
Stage 1 – индивидуальная настройка системы управления двигателем Транспортного средства.
Stage 2 – индивидуальная настройка системы управления двигателем Транспортного средства под установленные впускную и выпускную системы. В зависимости от индивидуальных особенностей двигателя и пожеланий Заказчика, в том числе, но не исключительно: установка системы выхлопа без катализатора (приемные трубы без катализаторов), замена интеркулера, установка спортивных воздушных фильтров, установка более производительного шкива компрессора.
Stage 3 – индивидуальная настройка системы управления двигателем Транспортного средства под замененные силовые элементы мотора в зависимости от индивидуальных особенностей двигателя Транспортного средства.
Stage 4 – индивидуальная настройка системы управления двигателем Транспортного средства под доработанные двигатель и коробку переключения передач Транспортного средства.
ЭБУ – электронный блок управления двигателем ТС.

2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется оказать услуги и/или выполнить работы (далее по тексту – Работы) по техническому обслуживанию, замене узлов и агрегатов, ремонту, мойке, детейлингу, чип-тюнингу транспортного средства, идентификационные признаки которого указаны в Заказ-наряде на выполнение Работ. При приеме ТС для выполнения Работ Подрядчик оформляет Заказ-наряд. Оформление Заказ-наряда производится при предъявлении Заказчиком:
а) документа, удостоверяющего его личность;
б) документов, подтверждающих право собственности на ТС (свидетельство о регистрации ТС). Заказчик, не являющийся собственником ТС, предъявляет документы на ТС и полномочия на распоряжения ТС, оформленные надлежащим образом.
2.2. Перечень и стоимость Работ, а также перечень и стоимость запасных частей, деталей и материалов (далее по тексту - Запасные части), подлежащих использованию при выполнении Работ и указанные в Заказ-наряде, являются предварительными и могут быть изменены Подрядчиком в процессе выполнения Работ. При необходимости изменения стоимости Работ и/или запасных частей, Подрядчик уведомляет Заказчика о соответствующем изменении по телефону. В случае отказа Заказчика от дальнейшего выполнения Работ в связи с изменением их стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно прекратить выполнение Работ и вернуть ТС Заказчику, при этом Заказчик обязан оплатить стоимость работ, фактически выполненных Подрядчиком на момент уведомления исполнителя о прекращении выполнения Работ.
2.3. Окончательный перечень и окончательная стоимость выполненных Работ, а также перечень и стоимость запасных частей, использованных при выполнении Работ, указываются в Заказ-наряде в момент окончания Работ в рамках Заказ-наряда, при передаче ТС и выполненных Работ Заказчику.
2.4. Стоимость Работ и/или запасных частей, использованных при выполнении Работ, определяется в соответствии с прейскурантом Подрядчика.
2.5. При оформлении Заказ-наряда, Подрядчик указывает в нем внешние повреждения и иные дефекты, установленные при визуальном внешнем осмотре ТС, проводимом без применения специального оборудования, инструментов и средств контроля. Осмотр днища кузова и иных узлов ТС не производится. Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю требования об устранении внешних повреждений и иных дефектов ТС, которые не могли быть обнаружены Подрядчиком при визуальном внешнем осмотре ТС, вследствие его загрязнения, о чем делается соответствующая запись Заказ-наряде.
2.6. Подрядчик не несет ответственность за вещи (имущество) Заказчика, оставленные Заказчиком в ТС.
2.7. Подрядчик не несет ответственности за безопасность пользования ТС в случае установки оборудования, не предусмотренного заводом-изготовителем ТС.

3. Нахождение ТС на территории Подрядчика
3.1. Заказчик обязан принять ТС в течение 1 (одного) дня со дня его уведомления Подрядчиком об окончании выполнения Работ. 3.2. В случае нарушения срока принятия ТС, Заказчик обязан оплатить время нахождения ТС на территории Подрядчика. 3.3. Стоимость одного календарного дня нахождения ТС на территории Подрядчика составляет 1000 (одна тысяча) рублей. 3.4. Заказчик соглашается с тем, что в случае неправомерного уклонения Заказчика от приемки Работ и/или от приемки ТС более чем на 3 (три) календарных дня с момента его уведомления Подрядчиком о завершении выполнения Работ и/или необходимости приема ТС Заказчиком по иным основаниям, Работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и без претензий по качеству и срокам, Заказчик обязан оплатить Исполнителю выполненные Работы, а также период нахождения ТС Заказчика на территории Подрядчика согласно условиям п.п. 3.2., 3.3. Договора) и иные понесенные Подрядчиком расходы.

4. Обязательства Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Обеспечить выполнение Работ в точном соответствии с условиями Договора и соответствующими обязательными требованиями, установленными законом или иными нормативными актами.
4.1.2. Предоставить Заказчику полную и точную информацию о Работах.
4.1.3. Исполнить гарантийные обязательства перед Заказчиком, предусмотренные Договором.
4.1.4. По факту выполнения Работ установить на ЭБУ пломбу с наименованием своего СТОА.
4.2 Подрядчик вправе:
4.2.1. Самостоятельно определять технологию выполнения Работ.
4.2.2. Привлекать к выполнению Работ любых третьих лиц (субисполнителей) без дополнительного согласования с Заказчиком, оставаясь при этом ответственным за результат выполненных Работ.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Оплатить Работы.
4.3.2. Своевременно, в порядке, предусмотренном Договором, принять выполненные Работы.

5. Финансовые условия
5.1. Заказчик обязуется произвести оплату выполненных Работ и Запасных частей, использованных при выполнении Работ в соответствии с Заказ-нарядом. Оплата производится в течение одного дня с даты приема выполненных Работ.
5.2. Заказчик обязан в течение 1 (одного) дня после выполнения Работ принять ТС, подписать Заказ-наряд и передать его Исполнителю, либо направить Исполнителю письменные возражения по выполненным Работам. Если в течение указанного времени возражения не поступили, считается, что Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с условиями Договора и приняты Заказчиком без возражений.
5.3. При уклонении Заказчика от оплаты (или в случае не полной оплаты) и/или принятия выполненных Подрядчиком Работ и ТС, риск случайной гибели или повреждения ТС считается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача ТС должна была состояться.
5.4. Подрядчик имеет право, согласно ст. 359 ГК РФ, удержать ТС Заказчика на любой стадии выполненных Работ, а также после окончания выполнения Работ до полного исполнения обязанностей Заказчика по оплате выполненных Работ, Запасных частей, а также по оплате Работ по предыдущим обязательствам Заказчика.

6. Гарантийные обязательства Подрядчика
6.1. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию 1 год на результат выполненных Работ по обновлению программного обеспечения ТС уровня Stage 1, при этом размер гарантийного покрытия выполненных работ не может превышать стоимости работ по Заказ-наряду.
6.2. На Работы уровня Stage 2, Stage 3, Stage 4 Подрядчик предоставляет гарантию 1 год только на обновление программного обеспечения. Заказывая Работы уровня Stage 2, Stage 3, Stage 4, Заказчик берет всю ответственность за их результат на себя и не вправе требовать от Подрядчика совершения каких-либо действий по восстановлению состояния ТС или выплаты Подрядчиком каких-либо денежных сумм Заказчику.
6.3. Подрядчик не несет ответственности перед Заказчиком или третьими лицами в случае обнаружения Чип-тюнинга при прохождении технического обслуживания у официального дилера транспортного средства, ответственность за внесение изменений в программу электронного блока управления Транспортного средства в полном объеме возлагается на Заказчика.
6.4. Гарантийные обязательства действуют только в случаях выполнения Заказчиком следующих условий:

• Заказчик имеет при себе Заказ-наряд, Работы по которому производились Подрядчиком;
• Заказчик эксплуатировал ТС без нарушений Правил его эксплуатации предусмотренные заводом-изготовителем, в том числе рекомендованных Подрядчиком согласно памятке, которая является приложением к Заказ-наряду;
• Пломба, установленная Подрядчиком на ЭБУ, не имеет дефектов и не сорвана;
• Заказчик приобрел Запасные части или детали, использованные при ремонте, у Подрядчика;
• в период гарантийного срока Заказчик не попадал в дорожно-транспортные происшествия (далее ДТП);
• в период гарантийного срока Заказчик не обращался в другой авторемонтный сервис и/или не пытался «устранить» выявленную проблему по ремонту ТС самостоятельно;
  
• Заказчик обратился к Исполнителю сразу, как только появились признаки или сомнения по качеству Работ.

6.5. Для того, чтобы воспользоваться гарантией Заказчик должен:
- предъявить документ, подтверждающего выполнение Подрядчиком Работ (Заказ-наряд, подписанный представителем Заказчика и Подрядчика); - оформить претензию в письменном виде;
- доставить ТС Исполнителю, где ранее осуществлялось обслуживание ТС по предъявленному Заказ-наряду для подтверждения наличия неисправности, устранение которой может быть произведено в рамках гарантии.
6.6. Подрядчик производит осмотр и анализ выявленных неполадок и в 30-ти дневный срок предоставляет Заказчику заключение по претензии с отказом от гарантии, либо с согласием и указанием сроков устранения неисправности.

7. Дополнительные условия
7.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания Заказ-наряда Заказчиком, либо оплаты выполненных Работ.
7.2. Запасные части и комплектующие, которые Заказчик оставил в ремонтной зоне после ремонта, Заказчик обязуется забрать в течение 3 (трех) календарных дней. По истечении указанного срока Запасные Части утилизируются Подрядчиком, и Заказчик не вправе предъявлять какие-либо претензии к Исполнителю.
7.3. Споры между Сторонами подлежат разрешению путем переговоров, а при недостижении согласия, спор между сторонами разрешается в суде по месту нахождения Подрядчика (договорная подсудность).

8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. Для урегулирования разногласий стороны руководствуются настоящим Договором. В случаях, которые не описаны в Договоре стороны руководствуются законодательством РФ.
8.3. Претензии по уже оказанным услугам рассматриваются в сроки и в соответствии с условиями Договора.
8.4. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения Подрядчика.

9. Заключительные положения
9.1. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств Заказчика за оказываемые услуги на расчетный счет или в кассу Подрядчика и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
9.3. До сторон договора донесены его вышеперечисленные условия, Стороны понимают, согласны и осознают свои обязанности, возникающие при заключении Договора.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10. Адреса и банковские реквизиты Подрядчика
Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель Ильин Денис Викторович
ИНН:
р/сч
Кор. счёт:
БИК:
ФИЛИАЛ ООО БАНК
e-mail:

Индивидуальный предприниматель
_________________________ / Д. В. Ильин /